6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке...

^ 6.9. Определение Фаворита

      1. Победителем конкурса признается Участник, который предложил наилучшие условия выполнения контракта и конкурсной заявке которого на основании результатов конечной оценки и сравнения конкурсных заявок присвоен 1-ый номер.

      2. По результатам заседания закупочной комиссии 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке..., на котором осуществляется оценка конкурсных заявок и определение фаворита конкурса, в Системе делается автоматическое формирование Протокола заседания закупочной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору Фаворита конкурса. В нем указываются члены 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... закупочной комиссии, принявшие роль в заседании, перечисляются Участники конкурса, заявки которых подверглись рассмотрению, установленное закупочной комиссии ранжирование заявок по степени предпочтительности и именуется фаворит конкурса.

      3. Устроитель конкурса немедленно направляет выигравшему Участнику, уведомление 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... в электрической форме о признании его Победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о результатах конкурса в согласовании с требованиями статьи 448 Штатского кодекса Русской Федерации.
^ 6.10. Подписание Протокола о результатах конкурса

      1. Четкое время и место 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... подписания Протокола о результатах конкурса указывается в извещении Победителю. Закупочная комиссия в особенных случаях может продлить срок.

      2. В протоколе о результатах конкурса должны быть зафиксированы стоимость и значительные условия контракта, его стороны 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке..., срок, в течение которого таковой контракт должен быть заключен. Протокол о результатах конкурса подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Устроителя конкурса и Фаворита. Протокол о результатах конкурса составляется в 2-ух экземплярах, по 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... одному экземпляру для каждой из сторон.
^ 6.11. Заключение Контракта

      1. Контракт меж Заказчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 15 (пятнадцати) дней с момента определения Фаворита конкурса.

      2. Условия Контракта определяются 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... в согласовании с требованиями Устроителя конкурса и пт 2.5.4.

      3. В случае если Фаворит в срок, установленный в согласовании с конкурсной документацией не подпишет протокол о результатах конкурса либо в срок, предусмотренный п 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке.... 6.11.1, не заключит Контракт на критериях, определенных Конкурсной документацией, закупочная комиссия признает Фаворита уклонившимся от заключения Контракта.

      4. В случае признания Фаворита уклонившимся от заключения Контракта (пункт 6.11.5), Заказчик вправе заключить Контракт с Участником, Конкурсной заявке которого 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... присвоен 2-ой номер, если срок деяния Конкурсной заявки такового Участника не истек, или объявить о проведении повторного конкурса. При всем этом Устроитель конкурса вправе поменять условия конкурса.

      5. В процессе выполнения Контракта, заключенного 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... по результатам Конкурса, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе поменять объем работ и стоимость, предусмотренные Контрактом, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, либо при выявлении необходимости 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.
^ 6.12. Извещение Участников о результатах конкурса

      1. Информация о результатах проведенного конкурса автоматом публикуется в Системе конкретно на конкурсной доске в момент рассылки 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... уведомления об определении Фаворита.

      2. Публикуемая информация включает:

      1. По просьбе хоть какого проигравшего Участника конкурса Устроитель конкурса 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... должен выслать через Систему ему последующую информацию:
^ 7. Обеспечение выполнения обязанностей Участника в форме неустойки

    1. Обязательства Участников конкурса, связанные с 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2 % от исходной (предельной) цены Контракта с учетом налогов, что составляет 42 325,28 рублей (40 две тыщи триста 20 5 рублей 28 копеек).

    2. Неустойкой обеспечиваются последующие обязательства Участника конкурса:

  1. обязательство не предоставлять 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... заранее неверные сведения либо преднамеренно не искажать информацию либо документы, приведенные в составе Конкурсной заявки;

  2. обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в порядке в случае признания Участника конкурса Победителем 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... конкурса и подабающего его извещения об этом;

  3. обязательство заключить Контракт в установленном Конкурсной документацией порядке.

    1. В случае неисполнения либо ненадлежащего выполнения обязанностей, обозначенных в п. 7.2, Участник конкурса должен в десятидневный срок после 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... выставления Заказчиком требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по обозначенным в этом требовании реквизитам.

    2. Текст реального раздела вкупе с текстом поданного в составе Конкурсной заявки Письма о подаче оферты (форма 1) имеют силу письменного соглашения 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... о неустойке.

    3. Устроитель конкурса оставляет за собой право по собственному усмотрению истребовать только часть суммы неустойки.

    4. В случае если Участник не укажет в тексте Письма о подаче оферты (форма 1) собственного обязательства 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... о выплате неустойки в согласовании с Конкурсной документацией либо укажет обязательства о неустойке, не надлежащие требованиям, установленным реальным разделом, закупочная комиссия вправе отказать такому Участнику в допуске к роли в 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... конкурсе.


^ 8. Эталоны форм документов, включаемых в Конкурсную заявку 8.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)

      1. Форма письма о подаче оферты

начало формы


«_____»_______________ года

№________________________


Почетаемые господа!

Исследовав Уведомление о проведении конкурса, размещенное на Торговой площадке информационно-аналитической и торгово 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке...-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» и Конкурсную документацию на право заключения Контракта на выполнение работ по разработке проектной документации «Благоустройство местности ОАО «СО ЕЭС», расположенной 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124», включая установленный претензионный порядок обжалования,

_________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

__________________________________________________________________,

(место нахождения Участника)

предлагает заключить Контракт на выполнение работ по 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... разработке проектной документации «Благоустройство местности ОАО «СО ЕЭС», расположенной по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 124», на критериях Проекта Контракта (раздел 4 Конкурсной документации) и в согласовании с коммерческим, техническим предложениями _________________, являющимися неотъемлемыми 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... приложениями к истинному письму и составляющими совместно с реальным письмом Конкурсную заявку, на общую сумму _______________________ рублей ____ копеек, не считая того НДС ______________ рублей ___ копеек.

Условия оплаты: _______________________________________________;


Сроки выполнения работ:

- начало: дата заключения Сторонами 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... Контракта;

- окончание: дата, наступающая по истечении _____ (_______) месяцев/дней с даты начала работ по Договору.

Сообщаем, что __________________________________________________:

(сокращенное наименование Участника)

− не находится в процессе ликвидации, реорганизации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нулем, на 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... имущество не наложен арест;

− не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях;

− отсутствует в реестре нерадивых поставщиков.


(^ Наименование участника) подтверждает, что за последние два года не учавствовал 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... в судебных разбирательствах, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязанностей, однородных либо схожих с обязанностями, возникающими из контракта, являющегося предметом конкурса.  

Либо указать номер дела, трибунал, предмет спора и итог рассмотрения.


(^ Наименование 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... участника) реальным подтверждает, что работники Устроителя конкурса, также их наиблежайшие родственники (предки, детки, супруг) не являются акционерами (не обладают толиками в уставном капитале)

(^ Наименование участника), не входят в состав его 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... органов управления, не находятся с ним в трудовых либо гражданско-правовых отношениях.

Либо указать таких лиц.

(^ Наименование участника) соглашается с тем, что предоставление недостоверной инфы в истинной оферте либо прилагаемых к ней документах, является достаточным 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... основанием для отличия заявки.


Реальная Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________ года.

Реальная Конкурсная заявка вкупе с Конкурсной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... обязанностей, связанных с ролью в конкурсе, на _______ (___________________) _____ копеек.


Реальная Конкурсная заявка дополняется последующими документами, включая неотъемлемые приложения:

  1. Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л.;

  2. График выполнения работ (форма 3) — на ____ л.;

  3. Техническое предложение и спецификация Продукта (форма 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... 4) — на ____ л.;

  4. Анкета Участника конкурса (форма 5) — на ____ л.;

  5. Справка о списке и годичных объемах выполнения подобных договоров (форма 6) — на ____ л.;

  6. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) — на ____ л.;

  7. Справка 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... о кадровых ресурсах (форма 8) — на ____ л.;

  8. Опись Конкурсной заявки Участника (форма 9) – на ____ л.;

  9. Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям — на ____ л.

__________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы


      1. Аннотации 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... по наполнению

        1. Письмо оформляется на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в согласовании с принятыми у него правилами документооборота.

        2. Участник показывает свое полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... место нахождения.

        3. Участник показывает стоимость Конкурсной заявки цифрами и словами, в рублях. Стоимость цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ руб. ХХ коп., также дополнить расшифровкой словами, к примеру: «1 234 567 (Один миллион 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... двести 30 четыре тыщи 500 шестьдесят семь) рублей 89 копеек».

        4. Участник показывает срок деяния Конкурсной заявки.

        5. Участник перечисляет и показывает объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих сущность Коммерческого и Технического предложений 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... Участника.

        6. Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Участником обозначенного требования, закупочная комиссия отказывает в допуске такового Участника к роли в конкурсе.

        7. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено 6.9. Определение Победителя - Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке... печатью Участника.


7-kontrolnie-voprosi-15-vvedenie.html
7-korporativnaya-otvetstvennost-godovoj-otchet-2011-god-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-specializirovannoe-stroitelno-montazhnoe.html
7-krupnejshih-prirodnih-katastrof-proizoshlo-v-mire-za-poslednie-15-goda-internet-izdanie-rusnovostiru-17052011.html